2013年招标师考试(案例分析)专业辅导二

会计考友

　[背景]
　　某工程建设项目由A．B．C三个可独立施工的单位工程构成。经项目审批部门核准，招标人采取公开招标方式，分别确定了三个单位工程的中标人并签订了合同。三个单位工程具体情况如下：
　　1、A工程是在施工图设计没有完成前开展的招标。由于设计工作尚未完成，承包范围内待实施的工程虽性质明确，但工程量还难以确定，故采用固定总价合同，以减少双方的风险。合同条款约定：
　　（1）承包人按发包人代表批准的施工组织设计组织施工，发包人不承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。
　　（2）发包人向承包人提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料，但仅供承包人参考使用。
　　（3）承包人不能将工程转包，但允许分包，也允许分包人将分包的各工程再次分包给其他施工单位。
　　2、B工程签约合同价为9000万元，总工期30个月，工程分两期进行验收，第一期为18个月，第二期为12个月。在工程实施过程中，出现了下列情况：
　　（1）工程开工后从第三个月开始，连续四个月发包人未按合同约定支付承包人应得的工程进度款。为此，承包人向发包人发出要求付款的通知，并提出对逾期支付的工程进度款计取利息的要求，起息日为工程师计量签字后第11天。发包人以该四个月未支付工程款是因为抵扣预付款为由，拒绝支付。为此，承包人以发包人违反合同中关于预付款扣还的约定，以及拖欠工程款导致无法继续施工为由而停止施工，并要求发包人承担违约责任。
　　（2）工程后期，工程遭遇当地百年来最大的台风，被迫暂停施工，部分已完工程受损，现场场地遭到破坏，直接导致总工期拖延了两个月。为此，发包人要求承包人承担工期拖延所造成的经济损失和赶工责任。
　　3、C工程在招标文件中规定，工期按工期定额计算，为650天。但在施工承包合同中，双方按中标人的投标文件确定开工日期为1997年12月15日，竣工日期为1999年7月20日，日历天数为581天。
　　[问题]
　　（1）A工程选择总价合同形式是否妥当，并说明理由。指出合同条款的不妥之处，逐一说明理由。
　　（2）B工程合同履行过程中出现的问题应如何处理？
　　（3）C工程合同的合同工期应为多少天？
　　（4）合同争议应如何解决？
　　[参考答案]
　　（1）A工程采用总价合同不妥；
　　理由：因为设计尚未完成，工程量难以确定，不适合采用总价合同。
　　合同条款中的不妥之处有：
　　1）第（2）条中“仅供承包人参考使用”的措词不妥；
　　理由：根据现行法规规定，发包人应保证相关的资料（数据）真实、准确，并承担相应责任。
　　2）第（3）条中允许分包人再分包不妥；
　　理由：法规禁止分包人再分包。
　　（2）发包人以所欠的工程进度款作为偿还预付款为借口连续4个月未按合同约定支付工程进度款，应承担违约责任，承包人要求对欠款计付利息是合理的，但计息期应当从合同约定的应付款之日起算，利率标准合同有约定从约定，没有约定可参照相关法律（包括司法解释）的规定。
　　百年一遇的台风可归于不可抗力，承包人因遭遇不可抗力被迫停工，发包人不应要求其承担经济补偿责任，应当给予工期相应顺延。
　　（3）C工程合同工期为581天；
　　理由：招标文件是要约邀请，投标人投标文件是要约，双方依法签订合同后以合同约定为准履行。
　　（4）合同双方发生争议应按照合同约定的争议解决方式解决。一般而言，合同可以约定如下争议解决方式：
　　1）双方协商和解；
　　2）请有关部门或者机构调解；
　　3）按合同约定的仲裁条款或仲裁协议提请仲裁，或者向有管辖权的人民法院提起诉讼。